编辑:燕七 发布时间:2024-03-10 16:05:01
工程施工图审查合同范文一
发包人:
审查人:
发包人:
审查人:
发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国 合同法 》《中华人民共和国 建筑法 》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《建设工程质量管理条例》
1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[2004]211号)
1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。
第二条 工程概况
2.1工程名称:
2.2 工程建设地点:
2.3工程类别:(房建/市政规模 米
2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查
第三条 审查的主要内容
按照国家法律、 法规 、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准
3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求
3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准
3.3地基基础和主体结构的安全性
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:
表一
第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:
表二
第六条 收费标准及付费方式:
6.1 本工程审查费按建筑面积单价:2.5元/m2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币
6.2 双方 合同生效 后预付审查费 40 %计
6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。
第七条 发包单位、审查机构责任:
7.1 发包单位责任:
(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。
(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费
(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。
7.2 审查机构责任:
( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任
( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任
(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。
第八条 违约责任
8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5 违约金
8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的违约金。
第九条 其它约定事项
9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:
(一) 提交 仲裁委员会仲裁
(二) 依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效双方履行合同的义务后即终止。
本合同一式份,发包人份,审查人份。
发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托 代理 人:(签字) 委托代理人:(签字)
工程施工图审查合同范文二
建设方(甲方) 审查方(乙方)
甲方委托乙方承担 工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[2005]317号)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。
第二条 本 合同审查 项目的基本情况:名称、规模、投资及审查 费等见下表:
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件:
第五条 审查费的支付详见下表。 第六条 双方责任: 6.1 甲方责任:
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提
交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。
6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2 乙方责任:
6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和 广州 市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。
6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.2.3 乙方应保护甲方的 知识产权 ,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任
7.1 在 合同履行 期间,甲方要求终止或 解除合同 ,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的 定金 已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。
7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.2 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方): 审查方(乙方):
年月日:
工程施工图审查合同范文三
委 托 人:(甲方)
受 托 人:(乙方)
审查项目合同号:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称项目)事宜, 经协商一致, 签订本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目面积:
4、项目计划开竣工日期:年 月开工,年 月竣工。
5、设计单位:
6、勘察单位:
7、建设单位:
二、审查范围和内容
程序性审查的主要范围和内容为: 技术性审查的主要内容为:
三、乙方服务措施:
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下:
(1)与设计单位密切配合
(2)与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式:
(1)乙方初步设计审查工作周期:不多于 个工作日。
(2)乙方施工图审查工作周期:
第一阶段:即0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日, 第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日
(3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《 北京 市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。
(4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。
(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。
五、委托方(甲方)的协作事项:
甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件:
⑴ 规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》
⑵ 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书
⑶ 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘)
⑷ 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,)
⑸ 另提供总平面一张
⑹ 审查需要提供的其它资料。
六、技术情报和资料的真实性、保密、
甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。
七、验收、评价方法
审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。
评价方法:
八、报酬及其支付方式:
本项目审查费固定为人民币 元,大写: 元整。 支付方式为(一次性支付或分期支付):
分期支付具体为:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后 个工作日内: 元。
施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后 个工作日内,支付人民币 元。
施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后 个工作日内,支付 元。
若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。
九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
(一)违反本合同第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2。
(二)违反本合同第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期 贷款利率 支付逾期违约金。
十、解决 合同纠纷 的方式
在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向 仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。
十一、其它
对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。
施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。
甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。
本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。
本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持正本 份,及副份。
委 托 人:(甲方)
受 托 人:(乙方)
年月日:
为进一步加强____市轨道交通工程施工图审查管理,确保施工图审查质量,住房城乡建设部近日下发通知,要求加强____市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作。那么工程施工图审查合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的工程施工图审查合同范x,感谢您的欣赏。 工程施工图审查合同范x一 发包人: 审查人: 发包人: 审查人: 发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国 合同法 》《中华人民共和国 建筑法 》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《建设工程质量管理条例》
1.2____市建委关于转发《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发211号)
1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。
第二条 工程概况
2.1工程名称:
2.2 工程建设地点:
2.3工程类别:(房建市政规模 米
2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查
第三条 审查的主要内容 按照国家法律、 法规 、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准
3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求
3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准
3.3地基基础和主体结构的安全性
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责: 表一
第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责: 表二
第六条 收费标准及付费方式:
6.1 本工程审查费按建筑面积单价:
2.5元2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币
6.2 双方 合同生效 后预付审查费 40 %计
6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。
第七条 发包单位、审查机构责任:
7.1 发包单位责任:
(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。
(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费
(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。
7.2 审查机构责任: ( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任 ( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任
(3)审查机构不得向
第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。
第八条 违约责任
8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5 违约金
8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的违约金。
第九条 其它约定事项
9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:
(一) 提交 仲裁委员会仲裁
(二) 依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效双方履行合同的义务后即终止。 本合同一式份,发包人份,审查人份。 发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托 代理 人:(签字) 委托代理人:(签字) 工程施工图审查合同范x二 建设方(甲方) 审查方(乙方) 甲方委托乙方承担 工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技317号)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本 合同审查 项目的基本情况:名称、规模、投资及审查 费等见下表:
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件:
第五条 审查费的支付详见下表。
第六条 双方责任:
6.1 甲方责任:
6.
1.1 甲方按本合同
第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提 交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同
第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.
1.2 在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。
6.
1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2 乙方责任:
6.
2.1 乙方应按____省建设厅发布的《____省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和____市建设委员会印发的《____市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。
6.
2.2 乙方按本合同
第二条和
第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.
2.3 乙方应保护甲方的 知识产权 ,不得向
第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任
7.1 在 合同履行 期间,甲方要求终止或 解除合同 ,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的 定金 已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。
7.
2. 甲方应按本合同
第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同
第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.2 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 建设方(甲方): 审查方(乙方):________年____月____日: 工程施工图审查合同范x三 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方) 审查项目合同号: 签订地点: 签订日期:________年____月____日 有效期限:________年____月____日至________年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称项目)事宜, 经协商一致, 签订本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目面积:
4、项目计划开竣工日期:年____月开工,年____月竣工。
5、设计单位:
6、勘察单位:
7、建设单位:
二、审查范围和内容 程序性审查的主要范围和内容为: 技术性审查的主要内容为:
三、乙方服务措施:
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下:
(1)与设计单位密切配合
(2)与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式:
(1)乙方初步设计审查工作周期:不多于 个工作日。
(2)乙方施工图审查工作周期:
第一阶段:即0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日,
第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日
(3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后____日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。
(4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《____市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。
(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第
一、
第二款)并提交审查报告。
五、委托方(甲方)的协作事项: 甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件: ⑴ 规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》 ⑵ 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书 ⑶ 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘) ⑷ 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,) ⑸ 另提供总平面一张 ⑹ 审查需要提供的其它资料。
六、技术情报和资料的真实性、保密、 甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向
第三方透露。
七、验收、评价方法 审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。____市规委对委托的审查单位的工作进行监督。____市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。 评价方法:
八、报酬及其支付方式: 本项目审查费固定为人民币 元,大写: 元整。 支付方式为(一次性支付或分期支付): 分期支付具体为:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后 个工作日内: 元。 施工图
第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后 个工作日内,支付人民币 元。 施工图
第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后 个工作日内,支付 元。 若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。
九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
(一)违反本合同
第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2。
(二)违反本合同
第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期 贷款利率 支付逾期违约金。
十、解决 合同纠纷 的方式 在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向 仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。 十
一、其它 对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交____市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同
第四条。 施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。 甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。 本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。 本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持正本 份,及副份。 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方)________年____月____日:
返
工程施工图审查合同范文发包人:
审查人:
发包人:
审查人:
发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《建设工程质量管理条例》
1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[2004]211号)
1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。
第二条 工程概况
2.1工程名称:
2.2 工程建设地点:
2.3工程类别:(房建/市政规模 米
2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查
第三条 审查的主要内容
按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准
3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求
3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准
3.3地基基础和主体结构的安全性
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:
表第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:
表,尽在酷猫写作。
建设单位(甲方):
住所:
营业执照 注册号:
法定代表人(负责人):
审查单位(乙方):
住所:
营业执照注册号:
资质等级:
法定代表人(负责人):
根据《 民法典 》等法律 法规 ,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就________________施工图审查事宜,协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:________________
1.2工程地点:________________
1.3工程内容:________________
1.4工程造价:________________万元
1.5设计单位:________________,资质等级:____
1.6勘察单位:________________,资质等级:____
二、施工图审查依据
2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范:________。
2.2建设项目批准文件:________________________________。
2.3其它:__________________________________________。
三、施工图审查范围
3.1施工图审查范围:________________。
四、施工图审查内容
4.1是否符合工程建设强制性标准。
4.2地基基础和主体结构的安全性。
4.3是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。
4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。
4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求,是否达到______规定的深度要求。
4.6是否损害公众利益。
4.7其它:____________________。
五、 合同履行 期限
5.1自________年____月____日起至________年____月____日止。
六、甲方向乙方提交的资料和文件
6.1施工图设计图纸文件。
6.2工程地质勘察报告书。
6.3结构计算书、建筑节能计算书。
6.4计划批文有效复印件。
6.5用地规划许可证有效复印件。
6.6建设选址意见书有效复印件。
6.7消防(环境)审查意见有效复印件。
6.8其它______________________。
七、施工图审查周期、审查结果
7.1乙方在收到审查资料后__个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作,并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书面审查报告。
7.2审查成果
7.2.1审查合格的,乙方应在审查合格的施工图上加盖审查专用章,同时向甲方提交审查报告。
7.2.2审查不合格的,乙方向甲方提交审查报告和书面整改意见。在__个工作日内,由勘察、设计单位修改,经甲方同意后交乙方复审,直到审查合格为止。
7.2.3甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时,由甲方委托具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论一致的,复查费用由申请复查方承担,复查结果与原结论不一致的,复查费用由乙方承担,如仍有异议,按照本合同第四百七十二条执行。
八、施工图审查费用及支付
8.1审查费用
8.1.1审查费用总计:小写____元人民币,大写______元人民币____(含税/不含税)。
8.2支付方式按照下列第______款规定执行:
8.2.1一次性支付:乙方按约定完成审查成果并提交审查报告后____日内,甲方支付审查费用。
8.2.2分期支付:
8.2.2.1本 合同生效 后____日内,甲方向乙方支付审查费总额的____%,计人民币元。
8.2.2.2(进度支付):____________________________________。
8.2.2.3乙方完成施工图审查,并出具审查报告,甲方付清施工图审查费的余额,计人民币元。
8.3乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责:
收款人:__________________
开户行:________________
账号:________________
九、双方的权利和义务
9.1甲方的权利和义务
9.1.1按合同约定内容、约定时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。
9.1.2因变更审查项目、规模、条件等原因造成审查工作返工的,双方协商签订补充协议。
9.1.3甲方指派______出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理施工图审查过程中出现的问题。
9.1.4按合同约定向乙方支付审查费用。
9.1.5其它约定:________________
9.2乙方的权利和义务
9.2.1按合同约定及时完成施工图审查,并向甲方提交审查报告书。
9.2.2对施工图审查工作负责,承担审查责任。乙方对审查结论的真实性、合法性和准确性负责,建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担相应的赔偿责任。
9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外扩散、转让甲方提供的资料和文件。
9.2.4其他约定:________________
十、保密
10.1乙方应保护甲方或设计单位的 知识产权 。在合同期内或合同履行完毕后,未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。
十一、不可抗力
11.1不可抗力事件指 合同当事人 不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。
11.2双方或任何一方由于不可抗力不能履行合同义务时,应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度在不可抗力发生后____小时内,应以书面形式通知对方,并在其后____日内向对方提供有效证明文件。
11.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。
十二、 违约责任
12.1甲方违约责任
12.1.1在合同履行期间,如甲方要求终止或 解除合同 ,当乙方已开始施工图文件审查工作时,甲方按施工图审查费的__%(实际工作量未超过一半时),或____%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。
12.1.2甲方应按照合同约定时间向乙方支付施工图审查费,每逾期支付一天,承担应支付金额____%的 违约金 逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
12.1.3甲方迟延提交合同约定的文件资料的,乙方顺延交付工作成果的时间。
12.1.4其它:______________。
12.2乙方违约责任
12.2.1在合同履行期间,如乙方要求终止或解除合同,应当向甲方赔偿损失,或经甲方同意支付全部审查费__%的违约金。。
12.2.2乙方未按合同约定及时交付施工图审查报告,每逾期一天,应向甲方支付全部审查费____%的违约金。
12.2.3甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的,乙方应当赔偿由此给甲方造成损失。
12.2.4乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术秘密,应当向甲方赔偿损失或支付全部审查费______%违约金。
12.2.5其它:______________。
十三、合同变更、解除
13.1本合同经双方协商一致,应签订书面变更或解除协议。
13.2出现下列情形之一的,一方解除合同,应向对方发出书面解除通知,合同的解除不影响各方在 合同解除 前依法享有的权利和承担的义务:
13.2.1乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。
13.2.2乙方审查报告不符合国家或行业有关规定,在甲方要求的期限内拒不整改的。
13.2.3乙方延误交付审查报告超过______天。
13.2.4给对方造成损失拒不赔偿的。
13.2.5甲方未按约定支付审查费超过应付金额__%以上,经乙方书面催告后____日仍未支付的,乙方可以解除合同。
13.3其它约定:____________________。
十四、争议的解决
因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,按照以下第____方式解决:
14.1提交____________仲裁委员会按照________仲裁规则在____进行仲裁。仲裁裁决具有终局性,双方都应执行。
14.2向______________人民法院提起 诉讼 。
14.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。协商不成的,提交双方上级领导机构裁决。
十五、通知
甲方:________________
通讯地址、邮编:________________
联系人:________________
联系电话/传真:________________
乙方:________________
通讯地址、邮编:________________
联系人(本项目施工图审查人):________________
联系电话/传真:________________
十六、合同效力及其它约定
16.1本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托 代理 人签字,并加盖单位印章之日起生效。
16.2本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准
16.3本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
16.4以下附件作为本合同的组成部分:
16.5其它约定:__________________。
甲方(盖章):__________________________________________
法定代表人(负责人)________________
或委托代理人:________________
乙方(盖章):__________________________________
法定代表人(负责人)________________
或委托代理人:________________________
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担工程施工图深化设计,经双方协商一致,签订以下合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 甲方人应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:
第五条 本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6.1甲方人责任:
6.
1.1甲方按本合同
第三条规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按合同
第四条规定交付设计文件时间顺延超过规定期限5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时问。
6.
1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
在未签合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.
1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
6.
1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.
1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2乙方责任:
6.
2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.
2.2乙方按本合同
第二条和
第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
6.
2.3乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.
2.4乙方应保护甲方的知识产权,不得向
第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2甲方应按本合同
第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均按
7.1条规定支付设计费。
7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4由于乙方自身原因,延误了按本合同
第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同
第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。
8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式________份,甲方______份,乙方_____份。
8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方名称:(盖章) 乙方名称:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住 所: 住 所:
xx编码:xx编码:
电 话:电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:
(盖章) 备案号:
备案日期:________年____月____日
鉴证意见:
(盖章) 经办人:
鉴证日期:________年____月____日
16位用户关注
23位用户关注
28位用户关注
29位用户关注
67位用户关注
16位用户关注
95位用户关注
69位用户关注
71位用户关注
73位用户关注
94位用户关注
63位用户关注
62位用户关注