首页 > 合同大全 > 工程施工 > 工程合同
栏目

工程电安装合同(5份合同范本)

编辑:燕七 发布时间:2023-01-10 16:05:02

【第1份 】水电安装工程劳务承包合同模板

水电安装工程劳务承包合同范文篇甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地址:

3、结构型式:

4、建筑风格:

5、工程规模:

二、承包范围:

1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包

2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期:

1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求:

1、执行标准:

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-200

《建筑施工安全检查标准》jgj59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》gb50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-200,尽在酷猫写作。

水电安装工程劳务承包合同模板

【第2份 】水电安装工程劳务承包合同模板新

水电安装工程劳务承包合同范文篇一

甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国 建筑法 》《 民法典 》、《中华人民共和国 安全生产法 》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律 法规 规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地址:

3、结构型式:

4、建筑风格:

5、工程规模:

二、承包范围:

1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包

2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工 高温补贴 。

10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期:

1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的 违约金 。

5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求:

1、执行标准:

工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)

建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-2001

建筑施工安全检查标准》jgj59-99

建设工程施工现场供用电安全规范》gb50194-93

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-2002

建筑电气工程施工质量验收规范》gb50300-2002

建筑安装工程施工工艺操作规程》db/00p01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

3、施 工资 料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量 保证金 中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、 工程款 的结算及支付办法:

1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2009清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成:

(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员 身份证 复印件。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、安全事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现 意外事故 5000元以下由乙方全额承担超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

4、双方因 合同履行 发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点:

甲方: 乙方

身份证号码: 身份证号码:

电 话: 电 话:

签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同范文篇二

发包人:(以下称甲方)

承包人:(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

一 工程概况

1.工程名称:望城才子城。

2.工程地点:湖南省 长沙 市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(b地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二 承包方式及承包内容

1.承包方式:实行包工,包水电安装。

2.承包内容:

强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

四 承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

六 工程付款方式

1.工程造价计算方法:

依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七 结算及付款方式

1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

八 双方职责

1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行提供必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

13.甲方提供民工劳务, 工伤事故 保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十 工伤事故责任分担

1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述 违约责任 后仍继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同范文篇三

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装 劳务分包 事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

一: 工程名称:克拉中心

二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点

(2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装

(5)防雷接地安装

(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

四、工期要求

乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

五、质量标准

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

六、工程承包方式:

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及 意外伤害保险 等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付:

1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。

2、工程进度款支付节点:

2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至 工程合同 造价的90%。

3、工程结算款支付:

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付:

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人:

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

身份证号码: 身份证号码:

联系电话: 联系电话:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同模板新

【第3份 】水电安装 工程分包合同

水电安装工程分包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则,经甲乙双方共同协商,签订如下协议:

第一条 工程概况

(一)工程名称:

(二)工程地点:

(三) 工程内容:水电安装工程

第二条承包范围:给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。

第三条 合同工期

开工日期:2014 年 7 月

竣工日期:2015 年 9 月

合同工期总日历天数400天。

第四条 质量标准

工程质量标准:合格

第五条合同价款:

按建筑施工图所示面积33 元/㎡(包安装加工工具)计算。甲方按建筑施工图所示的面积与乙方办理结算。(详细计价方式见附件)

注:综合单价包括以下费用:材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。

a、工程款的支付:乙方垫资完成至十层,甲方进度款到位后20天内支付第一次进度款;主体框架封顶,甲方进度款到位后20天内支付第二次进度款;主体结构全部完成后20天内支付第三次进度款;所有给排水管安装完成后支付第四次进度款;所有电气工程安装完成后支付第五次进度款;余款在竣工验收后三个月内付至97%,质保期一年后10天内无质量问题无息一次性付清。

b、结算方式:甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标,并在每月26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务,甲方及时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理进度款比例支付手续;乙方不能按照月度进度计划完成任务,甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构封顶二个月内无息退还(无质量等其他问题)。(注:在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”,否则此款不予退还。)

第六条 施工要求

(1)强电:配电箱预埋及线管预留预埋、桥架安装、电表计量安装、开关插座及灯具(普通白帜灯)安装、电缆及铜线安装、通电。

(2)弱电:室内弱电箱及进线管预埋,如有智能化厨房要考虑煤气泄漏探头预埋、阳台监控报警探头管线预埋、砼中的开关插座及线管预埋。

(3)给排水:图纸所示管道全部内容(消防安装除外)。做至建筑物主体外(坡道、台阶、散水)外第一个检查井。室内卫生洁具不安装,冷热水管道安装进户用水点及闸阀水表安装,预留高度按图纸设计,排水管道及地漏预留出地面250px。

(4)防雷接地系统:含基础、屋面、电气、卫生间等电位、防雷等敷设与检测系统安装敷设与检测。

其他预留预埋:所有发包方分包的预留、预埋均在总包范围之内。1)给排水管管道预埋,水泵房管道及设备安装,排水管接至第一检查井。

(5)甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。

(6)配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。

第七条承包方式:

采用包工包料的方式,包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。

第八条履约保证金的支付

1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金¥50000.00元(现金)。

2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。

3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场,则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算,乙方人员无条件全部清场并不得损毁已建工程。

4、在工程完工经甲方验收达到质量要求后,甲方于七天内无息退还乙方履约保证金。

第九条工程承包单价及结算方式:

a、计价方式:综合单价由人工费、小型机械费、管理费、利润、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。

以上综合单价包括承包范围中所有的工作内容,乙方按甲方要求完成相应的工作内容,才能按规定单价办理预结算。

b、原则上不发生计时工,如确有发生,须有项目经理同意方可结算。

c、乙方已了解认同现场施工环境条及熟悉施工图纸,并已在报价中综合考虑了施工难度,在施工过程中不得以任何因素理由降低施工质量、延误工期和调高单价。

d、结算步骤:项目工长开出乙方本月已完工程任务单,经项目质安员、材料员验收签字后交到项目预算员审核,项目经理审批,公司合同核算部结算、复核,主管领导签字后,由公司财务按合同支付工程款。

e、甲方根据“海南省2005年工程预算定额建筑面积计算规则”计算建筑面积,与乙方办理结算。

第十条 工期要求

1、乙方必须满足甲方的工期要求,在规定的时间内完成全部的承包范围工作,若因乙方组织等原因拖延工期或无故停工,每天处以罚款人民币10000元,乙方不得有异议。

2、按甲方要求的进度计划进行施工,工期紧依甲方与建设单位签订合同条例、及建设单位要求进行,除春节(正月初八日上班),端午节、中秋节为三天外,其它如:双抢、秋收、春耕等不得放假停工。如需补贴,由乙方承担。

第十一条 工程质量标准

1、质量等级:合格。

2、工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《gb50204-2002》中有关规定执行。

3、乙方承包的工程质量必须符合技术交底单所规定的质量标准。

4、乙方施工质量不符合设计要求,质量不合格者,返工费用及对甲方引致的一切经济损失均由乙方承担,并其返工所拖延的工期也不予顺延。

第十二条 双方责任

(一)甲方责任:

1、甲方负责向乙方提供施工图纸、变更通知等相关技术资料,进行技术交底,并根据现行国家规范和公司企业技术标准要求进行质量检查验收。

2、甲方负责为乙方提供生产和生活用临时设施,以及用膳条件,其费用自理。

3、乙方如7天内的施工质量、文明施工达不到甲方要求,甲方有权终止合同,所做工程量不予结算。

4、向乙方下达工程施工进度计划任务,并督促乙方按时、保质、保量完成。

5、按进度计划约定的时间,组织有关部门对乙方已完成的分项工程检验进行验收。

6、对违反现场管理制度,扰乱现场秩序,经教育不改者,甲方有权勒令乙方退场。

7、协助乙方办理劳务合同,并按照公司和项目部制订的相关制度对乙方进行管理。

8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、乙方人员进场五天之内应将人员花名册及身份证复印件交项目部,对未及时上报花名册的乙方职工,若出现纠纷及工伤事故,一切后果均由乙方自负。

2、乙方进场后,负责人必须常驻现场,并配足施工人员,不得无故中途退场或私自调换人员,保持队伍的基本稳定,否则,由乙方承担所造成的全部经济损失;未经甲方同意私自调换人员,经批评教育仍屡教不改,给予罚款处理。

3、遵守工地各项规章制度,服从现场管理人员的指挥,根据实际施工需要进行加班作业。

4、甲方提供给乙方使用的机械设备,乙方应办理领用手续,有义务进行保养和维护,如使用时,保管不当造成机械设备损坏或丢失,由乙方负责按原价赔偿。

5、乙方必须按设计要求、变更通知单、图纸会审记要等相关技术资料要求进行施工,以现行国家规范和公司企业技术标准要求进行验收,做好班组内质量、安全技术交底及管理工作,按时、保质、保量完成甲方下达的工程施工任务。

6、乙方必须配备足够的劳动力、管理人员、小型工具,以满足工程进度施工需要,由施工质量原因造成的返工等工作损失由乙方自行负责,并工期不予顺延。

7、负责在施工过程中及每道工序后应做到工完场清。

8、执行甲方制订的质量、安全、工期、文明标准施工规定,做好乙方班组人员的管理工作,严把质量关、安全关,严格按现行安全操作规程、规范执行。有权拒绝违章指挥,发现违章指挥要及时汇报甲方现场施工负责人。

9、乙方应确保施工安全和第三者安全,若因乙方施工不当,违反操作规程,造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并承担因此所造成的一切费用。

10、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。

11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面形式通知甲方。

12、积极配合甲方施工员及材料员对每一批次进场材料的质量和数量进行验收。

13、乙方不得将承包内容转包给第三方施工,一经发现甲方有权收回分包给其它队伍。

14、乙方必须遵守国家法律、法令及甲方有关规定,提倡协作精神,不允许打架斗殴、吸毒、赌博、嫖娼,如有发生视情节轻重,给予罚款处理;对情节极其严重,送交公安部门处理。

第十三条 材料、设备的管理规定

1、乙方在施工过程中应合理使用材料及配件,工程耗材及配件按甲方规定的标准作为限额,浪费材料和随意割锯材料,每发现一次罚款500元。

2、乙方施工过程中必须节约用料,必须做到工完料尽场地清。

3、现场材料一定要分类堆放整齐,以保持施工现场整洁文明、道路畅通。

4、乙方在施工过程中按照甲方预算材料消耗量作为材料限额标准,若乙方实际使用超过此预算控制总量,则乙方承担超量部分的采购成本及超量部分材料款的30%的罚款;若有节余,则甲方按定额预算单价计取节余部分的材料费用与乙方五五分成。

第十四条安全与文明施工管理:

1、 根据本项目经理部文明施工规划,对安全帽和胸卡有严格的要求:项目主要管理人员配戴红色安全帽;项目一般管理人员配戴白色安全帽;工人配戴黄色安全帽。

2、班组进场时,每个成员必须在安全部门进行三级安全教育,履行签字手续,对遵章守纪承担义务。

3、乙方进场后,订立安全生产责任书,班组内部应做到天天班前安全交底,周周安全总结,因违章作业发生伤亡事故,费用均由乙方负责。必须按规章制度搞好文明施工,每个作业点每天应保持整洁,天天搞好落手清。

4、乙方必须严格按照安全操作规程进行施工,否则由此造成的后果将由乙方自己承担,乙方必须遵守甲方制定的安全生产规章和奖罚制度。

5、 对违章出现工伤事故,甲方只承担协助调查,分清责任的义务,不承担任何责任及经济损失。对非工伤事故,由乙方全权负责,并承担经济损失。若乙方未经甲方同意,乙方私自增减人员,不论是否发生工伤和非工伤事故均由乙方负责。

6、教育工人遵守法纪和相应的企业规定,严禁家属、小孩进入施工现场,否则,每人罚款100元后,清除出场。

7、不得随意在宿舍、办公区、其它公共场所乱画乱张贴,不得招收“三无”人员,不得让其在工地宿舍留宿,否则,发现一人次,罚款100元。

8、乙方在施工中发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架。如在施工现场发生打架事件,打架的每人罚款1000元/次,如违反法律,送公安机关处理,项目部不予承担任何费用,同时对班组长管理失控,处罚1000元/次。若再犯,将加倍严厉处罚。

9、乙方应做好施工现场的文明施工,材料堆放整齐、完工清场、施工机器整洁,并做好生活区的清洁卫生工作。食堂用餐文明有序,宿舍内照明电线不得私拉乱接,违者按项目部规章制度进行罚款,严禁在宿舍内赌博。负责本班组的宿舍卫生,作好相应的文明施工工作,并派班组兼职安全员负责监督检查安全及文明施工工作。

第十五条 违约责任

乙方如有以下情况之一者,甲方有权终止合同,取消乙方承包资格并没收保证金、责令乙方立即退场:

1、中途自动退场;

2、不服从项目部管理,工种配合不能满足施工需要;

3、连续三次验收质量不能达到合格水平;

4、严重违反社会治安管理条例。

第十六条 其他约定条款

(一)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。

(二)合同实施中,均应本着对工程负责,精诚团结、密切合作的态度,对个别有争议的问题,应从大局出发,友好协商解决,或通过上级主管协商解决。在问题协商解决过程中,不得终止工作,延误工期,否则必须承担由此造成的损失。

(三)本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。

(四)本合同一式三份,甲方二份、乙方一份,均具有同等效力。

甲方: 乙方:

代表人签字: 代表人签字:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

附 件

本工程综合单价:33元/每平方建筑面积,其中:

(1)砼结构内预埋:电气、给排水、防雷:7元/m2;

(2)二次结构预埋:切槽、线管、线盒、穿铁线:8元/m2;

(3)安装:给排水8元/m2;

(4)公共部分灯具、配电箱、导管穿线、桥架、电缆安装安装8元/m2;

(5)辅材:2元/m2。

水电安装 工程分包合同

【第4份 】建筑工程水电安装合同

甲方(发包人):__________

乙方(承包人):__________

因工程建设需要,甲方建筑安装总承包施工水电施工工程内的安装工程劳务分包给乙方,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。

一、工程概况:__________

1、 工程名称:__________

2、 工地地点:__________

二、 承包内容:__________

承包范围:__________水电安装工程(施工蓝图、工程联系单、设计变更)。________________以上结构主体工程、装饰工程、附属工程的水电预埋、安装进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸、一切配合和设计变更等内容。

1、基础及主体工程:防雷接地、水电预留、预埋。(防雷:避雷引下线焊接、均压环焊接、卫生间等电位焊接、电梯井、强电井、阳台栏杆、铝合金门窗防雷接地抽头焊接等工作。强弱电:按工程联系单、施工蓝图或设计变更进行管线、盒、箱的预留、预埋及桥架洞的预留等工作。给排水:雨、污、废、空调、给水、立管洞的预留,水井至住户给水管道的压槽等工作)。

2、装饰工程:防雷接地:屋面接闪器(避雷带)、外露金属管道及铁构件的防雷接地焊接、卫生间等电位盒安装、阳台栏杆、铝合金门窗、桥架、电器设备防雷接地焊接。强弱电:二次配管(线盒、电箱安装二次开槽凿洞补槽补洞及场地清理工作)、开关、插座、灯具、配电箱(动力及照明)、桥架、管内穿线、电缆敷设(电缆头制作安装、电缆穿剌线夹安装,从配电房至楼层的电缆安装)安装及调试等工作;公共部位的灯具、桥架、开关、插座、电箱等电气设备安装。注:如弱电管内不穿线但是管必保证畅通。给排水:污、废、雨水管道至室外污水井及雨水井。排水管道安装、地漏、雨水斗、卫生间二次排漏、洁具安装。给水从一期接入。管道安装、阀门、水表等安装工作。排水管道均按规范要求做通球实验。给水均按图纸设计要求做压力实验。给水管道在穿墙穿楼板时必须加装套管。水井、电井的封堵、二次修洞补洞(排水管道补洞必须保证不渗漏)等安装工作。

3、附属工程:生活区、施工现场的临时水、电、消防管道的安装(现场须配备专职现场水电工,服从项目部领导安排)施工材料及设备的装卸等甲方需要安排施工的工作。

4、所有管孔预埋、凿毛、填灌、清理工作; 所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。施工现场必须工完场清。生产垃圾随时清理不得置留。

5、施工规范及常规要求;此价承担因设计变更、工程联系单引起的工程量增减及返工返修工作。(因乙方施工不当返工的材料将从工程进度款中扣除)

6、弱电工程:电气管线的预埋等。

7、强弱电线缆从屋面或户内安装到地下室总配电室。

8、给水从户内安装至地下室连接;排水从屋面安装到室外第一个排水检查井

9、一切水电安装过程用到的机具、手工机具、防护用品、焊机、切割机、砂轮机、手磨机、电锤、钻孔机具及施工器具耗材等由乙方负责。

三、结算单价及付款方式

1、承包方式:包工包料(部分材料)、包工期、包质量、包安全文明施工、包交工、包施工机械。

2、承包工程的计量方式:按施工建施蓝图的建筑面积以平方米计算。

3、承包价格:以建筑面积元/㎡(大写人民币贰拾元整)。

4、付款方式:按照水电施工完成内容分阶段(主体框架预埋、防雷阶段按元/㎡;砌体阶段预埋安装、屋面防雷、以及防雷接地焊接安装完成按元/㎡;给排水安装按元/㎡;余下工作按元/㎡),每次进度款申请乙方按以上阶段申请,甲方按实际完成的85%进行拨付工程进度款。中途不付款。每月施工人员生活费由乙方自行解决。全部工作完成后,经甲方等验收合格后,按完成工程量结算总价95%进行拨付工程款,整体竣工验收后按工程结算总价98%拨付,余下2%待交房壹年后无息付清。

四、甲方责任:__________

1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。支付工程款时,乙方必须提供职工花名册和工资发放表,经现场施工员、质检员、现场负责人、工程负责人签字后由公司财务进行发放。

2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。

3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。

4、按照合同约定及时发放工程款。

5、解决乙方施工人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面的指导、监管。

6、如乙方提出申请,甲方可提供技术方面的支持。

7、甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱,提供焊接用的焊条、防护罩。

五、乙方责任

(一)质量责任

1、工程质量等级要求:一次性验收合格。

2、坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工。确保工程达到约定的要求。

3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点。及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,实行自检、交接检、专职检,严格按照操作规程及规范施工。确保施工符合验收标准。

4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收,上道工程完成后经自检合格,由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收,符合标准后,由甲方出具质量验收证明手续,乙方才能进行下道工序施工。

5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板。(不能做的除外)。经甲方验收认可后由甲乙双方封样,乙方才能正式施工 。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

6、乙方在施工期间必须节约用料。一经发现浪费现象将按材料价格的10罚款。罚款将从进度款中扣除。材料用量超过预算用量的一定比例。超出材料量将从工程款中扣除

(二)工期责任:

1、乙方必须按照甲方的工期计划,认真编制施工作业计划,安排足够的劳动力每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期。确保甲方的关键工序,关键工作。和突出性的检查、验收提出的工作。

2、在下列情况下工期可顺延(经签证)。不可抗力的自然灾害。叁个工作日以上的停电、停水。

3、因乙方施工人员不足或施工人员技术水平不过关造成施工工期延误或质量不符合要求。甲方有权采取分项分包。乙方无条件服从。分项分包工程款将从此价款中扣除。

(三) 安全生产、施工责任:__________

1、本工程安全文明施工目标为:__________市级文明示范工地。

2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。

3、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。

4、乙方在现场各班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底,并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,确保职工生产安全。

5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施,一经发现立即给予严厉处罚。对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。

6、严禁带家属、小孩及外来人员进入施工现场,严禁将外来人员安排住宿。如发生以上情况每人每次罚款200元,由此发生的一切后果由乙方承担。

7、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净,不乱扔建筑垃圾和生活垃圾,如发现工完料不净每次罚款200元,乱扔建筑垃圾每次罚款100元,周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐,严禁乱扔乱放,乱扔乱放每次罚款200元,以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改,整改不到位重新罚款。

8、乙方有责任按甲方要求保证生产区、生活区的卫生及良好秩序。执行甲方的相关规定9、禁止打架、骂人等不文明现象。如发生上述行为,每人每次罚款200元~500元。造成后果的乙方必须承担一切责任。

9、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理。施工中严格按照安全施工规范要求施工。如因乙方施工不遵循安全规范要求或野蛮施工,造成安全事故,所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任,如乙方逃避则所有费用在乙方工程款中扣除。

10、 乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

(四)其它责任:

1、乙方必须按照当地政府有关规定支付劳务人员工资。禁止拖欠。甲方有权检查、监督乙方的职工工资发放情况。乙方不得对甲方隐瞒真实情况。如有隐瞒甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响。甚至影响到招标时。甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施(1至2万元)。

2、乙方任何人不得以任何理由顶撞、辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员。更不得拒绝相关人员的监督与管理。

3、乙方必须遵守甲方各级代表、现场施工员、质量员、安全员、现场负责人。按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。

(五)违约责任

1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任。

( 1)甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时。

甲方未按本合同第三条1、2、3、4条款之约定义务时,造成工期延误的,乙方不承担违约责任,拖延的工期顺延。

2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:__________

因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期计划的。每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金。

乙方的施工达不到合同约定的质量要求。乙方必须反工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误由乙方承担。

乙方不履行本合同第四条第三款1、2、3、4、5条款之约定义务时,甲方有权根据情况对乙方作出(50元/次)以上的罚款。造成后果的由乙方承担一切损失,并应赔偿甲方的信誉损失(5000~20000)元/次。

乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取得力措施进行整改。甲方有权派人员突击抢工。所发生的一切费用由甲方承担。同类情况发生三次时甲方有权解除本合同,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款,其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。

(5)如乙方进场人员违反合同质量约定,三次整改仍达不到合同要求的,甲方有权解除本合同,并只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。

(6)施工期间如由于乙方原因自动退场的,甲方只支付乙方实际完成工程量的60%分包价款。

(7)一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款。情节严重者报公安部门处理。

(8)由于乙方原因,造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地等)时。结算单价降低5%至10%,同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失(如为优质而增加的施工措施费用及其他)。

(9)为取保工程质量。双方约定乙方不得将工程转包。如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

(10)乙方所拖欠的农民工工资及其他债务均与甲方无关。如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时,其损失应由乙方全部承担,并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失1000~5000元,产生严重后果(指连带甲方被行政部门处罚)时,乙方赔偿甲方10000元/次,乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同约定的付款要求。

(六)、其他约定

1、甲方提供临时宿舍、床铺、食堂设施,由乙方自行管理,所发生的水电等项费用由乙方自行承担。乙方如有损坏必须按购买价赔偿。员工生活用品自理。如甲方统一发放安全帽其费用在乙方工程款中扣除。

2、甲方及时与当地派出所联系,为乙方办理暂住证费用由乙方承担。

3、乙方代表、乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假,特殊情况应向项目部电话请假,并按时回岗。不经批准或不提出书面申请就离岗,一次罚款200元。

4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通,否则每发现一次罚款200元,造成后果由乙方承担责任及经济损失。

5、双方确认,均以充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务。签订合同时系双方真实意思表示。不存在任何隐瞒或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认涂改(或单方面修改)无效。

(七)、有关事宜

1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同签订时,乙方的签字(责任人)必须是本人,不得代签。

3、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字即生效。合同内容履行完成合同自动解除。

甲方(章):__________ 乙方(章):__________

甲方代表(签名):__________ 乙方代表(签名):__________

地址:__________ 地址:__________

电话:__________ 电话:__________

_______年 _____月 _____日 _____年 _____月 _____日

建筑工程水电安装合同

【第5份 】xxxx工程项目部水电安装承包协议

xxxx工程项目部水电安装承包协议

发包方:xxx工程有限公司 (以下简称甲方)

承包方:__________(以下简称乙方)

根据本工程项目的内部招标文件及本公司现行管理制度的规定,双方本着自愿和诚信的原则,就工程价款、承诺书以及建设工程施工相关事项协商一致,签订本工程承包协议书。

一、工程概况:

1、工程名称:xxxx

2、总建筑面积:约33373平方米;

3、结构层次:住宅2#-7#楼为框架结构;每幢楼楼层为12层

4、工程建设地址:xxxx

二、工程内容及承包范围:

1、工程内容:xxxxxx小区商住楼工程的水、电.消防.通风安装工程及配套工程,其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程除外。

三、承包方式:

1.按安微省2000安装定额直接费96%承包(不含税)。

2.包工包料。

四、工程总造价及保证金

1.暂估价__大约为200___万元

2.按安装工程总造价的5%(_壹拾__万元)为保证金一次性交予公司。

五、工程质量:

1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质监站一次性验收合格,竣工验收一次性通过,按优良工程标准评定。

2、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工,施工质量达到规定要求,经甲方、监理及上级主管部门验收认可后,才予落实下道施工工序。

3、由乙方原因造成的工程质量问题,由乙方承担返工费用,并承担相应责任,工期不予顺延,并承担竣工后二年内的维保责任。

六、施工工期:

1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度,按照土建施工进度计划,合理穿插施工。

2、 如工程质量或进度达不到要求和验收标准,必须无条件返工直到达到要求为止,返工不得顺延施工工期,并不得影响其他工种的施工进度,如发生此类事情一切损失全部由乙方承担。

3、如遇下列情况,经甲方或监理现场代表签证后,工期相应顺延。

1)重大工程量变化和设计变更;

2)人力不可抗拒的因素;

3)非乙方原因影响工期。

乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容,向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予签复,乙方即可视为延期已被确认。

七、文明施工:

1、安全文明须按双标化规范要求作业。

2、遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定,做好文明施工工作。

八、 甲方工作:

1、开工前办妥施工所需的各种证件。

2、向乙方提供工程施工图2套,并组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底,审定乙方编制的施工组织设计。

3、配合提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。

4、落实主材的品牌及主材单价的签认;签证时应考虑采管费。

九、乙方工作:

1、 向甲方提交施工方案,经甲方认可后实施。

2、 向甲方提交决算书,上报正确的材料使用数量。

3、 乙方必须配合土建安装好。安装好工地现场临电.临水(电到三级箱水到每幢楼楼层)

材料由甲方提供,乙方负责安装。

4、 乙方必须密切配合土建施工,掌握土建施工进展动态,不致后拖土建工期。预留、预埋好各种管件、孔洞,不得事后现凿,安装阶段必须与粉刷工程衔接好,不得出现凿除粉刷层或使粉刷不能正常进行等情况,如由于乙方管理不善引起上述情况,则由乙方负担相应经

济损失。

5、工程竣工后,乙方应提交整套资料3套和竣工图各2套,其内容必须符合《建筑安装工程技术资料表格填写说明》的要求。

十、材料供应:

本工程除甲供和配套单位提供的材料外,乙方必须采用经甲方书面认可的符合国家行业标准的品牌。如果不能按本条款执行的,甲方有权终止合同。

十一、违约责任:

1、如因乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,则由乙方承担全部责任和损失,非乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,则按乙方承担责任的大小相应承担责任和损失。

2、如因乙方施工原因,造成工期延误,则处以每日按总造价的3%罚金。

十二、要求:

1、工程所用主要材料的质量必须有质保单和厂家试验报告,并符合国家有关规定及设计要求。

2、所有的卫生器具均不考虑,弱电系统仅报预埋管,敷线根据外配套单位的实际情况来执行。

十三、工程款支付及结算:

1、根据每月实际完成工程量的75%支付进度款,以此每月类推至工程结束。

2、工程竣工验收15天内,乙方按照本协议书的要求提供完整的结算资料及相关工程资料,满足工程结算条件及具备工程移交条件的,甲方应在1个月内将乙方上报的决算材料审核完毕,竣工验收合格结算后向乙方支付总工程款的95%,剩余的5%作为质量保修金,质量保修金的返还按国家规定及相关约定执行。

3、本工程竣工结算时,工程量凭竣工图与甲方鉴证的联系单按实计算,按工程直接费96%进行结算。人工按安徽省2000年安装定额的人工费计算,另加每工日3.5元人工流动津贴及每工日陆元的人工调整差价结算。

4、由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工,造成工程量增减或返工等,其责任由乙方自负。

5、保证金按规定返还时不计息;竣工验收备案后一个月内返回。

6、 预决算编制依据及工程造价计算方法:

(1)《全国统一安装工程预算定额》2000年安徽省估价表及《全国统一安装工程费用定额》2000年安徽省价目表;

(2)所有管线的出户预埋管均计至外墙外1米;

7、应扣除工程总价款的2%,作为土建配合费。

十四、管理细则:

1、根据国家工期定额和本工程需要,安装必须满足土建施工进度,保证实现同步竣工。开、竣工日期以开竣工报告为准。

2、本工程承包范围中的工程项目,未经甲方同意,一律不得擅自分包转包,一经发现,立即取消施工乙方的承包资格,由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

3、乙方应严格按已确认的施工技术方案组织实施,并接受甲方及监理对工程质量、进度等的管理。

4、甲方对本工程派遣代表,代表建设方处理本工程的有关事务。甲方代表为:

5、在安装施工过程中,如遇图纸设计更改,需按更改后的图纸施工,乙方不得以任何理由推托。

6、施工中不得偷工减料、以次充好和减少工序,一经发现,甲方将予以严肃惩处。

7、所有施工用设备、工具均由乙方自带或自行解决,自己实行保管,甲方仅提供电源和水源。

8、做好“落手清”工作,多余材料及时进仓妥善保管,保证施工现场清洁,施工结束后清理现场移交甲方。

9、做好材料、成品、半成品的保护工作,并协助甲方做好已完工程的保护工作,否则承担相应责任。

十五、其它事项:

1、乙方施工期间必须严格按照安全生产制度和操作规程,因违章操作造成的,及其它安全事故由责任方自理。

2、乙方进场后需在当地机关办理有关证件。

3、必须服从甲方的统一管理,如发现现场打架斗殴、酗酒、赌博、偷窃等违法违纪事项除移交当地公安机关外,甲方将对乙方处以50~500元的罚款。

4、施工中发生的联系单必须经甲方驻工地代表签字生效,乙方人员不得以何种方式行贿甲方工作人员,否则扣除贿赂金额十倍的工程款。

5、对于民工工资发放由乙方按月、按实编制工资表,由乙方签字后由甲方财务人员代发到人。

未尽事宜双方应友好协商解决,如协商不成,依法向安庆市人民法院起诉。

十六、本协议书未经甲、乙双方一致同意,任何一方不得擅自变更,如确需变更或有未尽事项时,须经双方协商一致,并达成补充协议。

当该协议书执行中出现争议时,双方应本着友好协商的精神进行协商,协商不成的请争议解决机构进行处理。

本协议书一式伍份,甲方执四份、乙方执一份,本协议书经双方签字盖章后生效。

甲 方: 浙江省东阳市天工建筑工程有限公司 承包人:

住 所 :xxxxxxx

总 经 理 :

委托代理人 :

电 话: 电 话 :

签订时间: 年 月 日

xxxx工程项目部水电安装承包协议

《工程电安装合同(5份合同范本).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
查看全文

相关信息

酷猫分类查询入口

最新加入信息

一键复制