民事装修合同纠纷(2份合同范本)

【第1份 】民事起诉状（装修合同纠纷）

民事 起诉状

原告：

被告：

诉讼 请求：请求人民法院依法判决：1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修 工程施工合同 》；2、被告退还原告已付装修款100000元人民币，被告的经营者以个人财产对10万元承担责任；3、被告承担本案 诉讼费 。

事实及理由

年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告平坝区？房屋进行室内装修，工程日期为8月28日至11月18日，签订合同当日原告支付了10万元装修款。

年10月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定12月20日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国 民事诉讼法 》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。

此致

？人民法院

具状人：

二零二零年一月十四月

【第2份 】民事再审申请书（室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质）

民事再审申请书

申请再审人（一审被告，二审上诉人）：郦先生，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。

被申请人（一审被告，二审上诉人）：云南电网某局，住所地，统一社会信用代码，联系电话。

负责人：王某，该局局长。

被申请人（一审原告，二审上诉人）：肖某，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。。

被申请人（一审被告，二审被上诉人）：昭通某公司，住所地，统一社会信用代码，联系电话。

法定代表人：李某，该公司执行董事。

一、申请事由：

申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案，不服云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。申请再审人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，向贵院申请再审。

二、申请再审的请求：

1.请求撤销云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。

2.改判申请再审人不承担责任。

3.本案诉讼费用由被申请人承担。

三、具体事实与理由：

申请事由符合《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，具体理由如下：

原审以国务院《建设工程质量管理条例》第二条和第七条之规定，认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，对承揽人具有选任不当的过错，认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。

首先，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，并无对承揽人选任不当的过错。

其次，建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

此外，参考最高人民法院（2014）民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书，最高人民法院认为，关于本案《建筑装饰工程施工合同》的效力问题。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案《建筑装饰工程施工合同》因违反法律强制性规定应认定为无效的主张，缺乏法律依据，本院不予采信。因此，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。

综上所述，原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审，纠正错误，维护申请再审人的合法权益。

此致

某高级人民法院

申请人：

年月日